甲方: 乙方: 甲方将工程劳务发包给乙方施工,为明确双方责任和义务,经过双方友好协商,订立本合同。
一、 工程项目和承包范围名称:
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包范围
挡墙基础开挖、运输,所有图纸上涉及到,混凝土结构的浇注施工、砼输送泵布料机及管道的安装和拆除、现场清理、砼试块的留置、砼及试块的养护、砼质量缺陷的修补、维护,砼拟浇筑部位的清理等)。混凝土施工过程中要求合理施工,平整度、垂直度等均满足规范要求。修补混凝土成型后存在的质量通病如:烂根、蜂窝、麻面、起沙、涨模等,保证混凝土浇筑质量,并在规范要求天的数内,对不同类型的混凝土进行养护。在施工过程中,避免混凝土的不合理浪费,程中产生的垃圾及废弃物,混凝土施工班组,无条件对此进行清理。如在浇筑混凝土过程中,混凝土将管道、预留管道等堵塞,则混凝土班组负责对管道的疏通和清理,并承担由此发生的一切费用。
三、承包方式及合同价款:
1、承包方式:本工程模板制用安装项目以包清工、包工期、包质量、包安全、包小型工器具(如铁锹、振捣棒,平板式振捣器、铁抹子、木抹子等)
2、本工程按照施工中挡墙混凝土有效体积包干。
价款:每立方米按照 元(质量、进度、安全文明施工,各占据 元/平方米,达不到要求从此部位工程款中扣除),其单价组成为:施工操作等占以上单价的70%,清理现场、废料回收等占据0%。承包单价已包括工人作业所需要的安全防护用品及工伤保险金等,达不到合格标准按照合同价的85%结算。挡墙基础开挖及运输按实际方量结算,元/立方米。挡墙回填方量按实际方量结算,元/立方米。
3、上述单价均为综合单价包干,凡为完成约定工作所必须进行的辅助工作所发生的费用均包含在上述单价中,为完成上述工作进行的相关工作部进行计量。
本合同最终解释权归甲方。
四、工期:
1、本工程自年月日开始进场,总工期为天。
2、在履行合同过程中,根据变更、不可抗力等因素而影响工期时,经过甲、乙双方协调后确认。
五、质量工艺要求:
1、质量标准为2、乙方工人进场前必须进行安全、技术交底,严格按照施工方案、设计图纸、变更通知书、现行施工规范、安全操作规程进行施工,不允许随意变更设计及结构要求,否则造成返工的一切费用由乙方承担,并罚款1000元以上, 元以下。
3、工程质量、工艺要求及工人在管理上绝对服从甲方和有关部门的监督管理,若乙方在施工质量、尺寸、安全不符合合同要求和有关规范要求所造成的返工工料费用由乙方赔偿。若乙方部分工人屡教不改,甲方可向乙方提出辞退或罚款处理。乙方应采取有效措施纠正处理,否则甲方有权终止合同,由此造成的'一切损失由乙方负责。
4、预留洞口位置一定要准确,留错、漏留位置每个扣除一百元。
5、混凝土浇筑完毕后,经过甲方项目经理和质检人员审核验收符合要求后,方给所完成工作质量进行确认。
6、每次振捣混凝土,乙方必须派专人负责巡查混凝土浇筑情况,偏差超出规范需要返工的,材料费、人工费用由乙方负责,巡查人员工资已经包含在综合单价内。
六、安全要求:
1、任何劳务队伍及供货商到施工现场必须服从现场安全相关制度(进场时被教育、交底),如若违反从工程款中直接扣除。
2、劳务队伍需准时参加总包组织的各种安全会议培训,不得以任何理由推托或拒绝,如有违反按人头(50元/人次)从班长工资中扣除(如有特殊情况需请假)。3、项目安全管理人员有权拒绝认为不适合从事某项工作的作业人员进入现场作业,对于有足够证据证明某些屡教不改(两次)的作业人员或其行为可能造成严重安全事故者,安全员可视情况予以开除。
4、作业班组需指出一名总包认可的兼职安全人员,协助总包做好质量和安全管理工作。
5、班组或供货商的访客需服从现场门卫进出制度,如若违反门卫有权拒绝当事人入内。
6、总包安全管理人员有权拒绝分包商、劳务班组自带不符合安全要求的机具及配件进入现场(如不合格的电线、插板、小型电动工具、辅助工具等)。进场前须通知总包相关人员,进场后进行验收,不符合安全要求的予以整改或退场,危险性较大的机具设备必须符合国家相关管理规定,必须专人操作,向总包提供相关机械设备合格检测证明,相关人员必须持证上岗资质证提交总包。
7、对于作业条件达不到安全要求的或出现紧急情况,项目部管理人员有权要求任何一个班组、任何一位作业人员进行整改或营救,不得以任何理由拒绝,由此产生的相关费用可与项目相关负责人协商。
8、工人经常作业须持三级教育记录(或者项目出示的已培训证明)、工种安全技术交底方可进场作业。
9、乙方进场工人必须身体健康,作好安全教育、交底工作。
10、严格按照要求进入施工现场,进场人员必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,严禁赤脚、穿拖鞋或硬底鞋。
11、严禁高空作业酗酒、抛物,严禁在吊笼上落人,严禁在外脚手架上放置材料和工具。
12、用电设备要专人管理,按照各种机具说明书要求规范操作、保养、维护,下班后要盖好,若人为或操作不当损坏按照原价赔偿。
13、高空作业所用的工具要穿上保险绳,做好安全防护工作,严禁重物高空坠落伤人,吊物时,地面上要有人值班,划定安全作业区,确保安全无事故。
14、凡违反安全条款者,罚款500元,乙方施工人员造成工伤、安全事故均由乙方负责,并追究法律责任。
15、乙方应保证自带设备的使用安全严格按照章操作,自带设备在使用中发生安全事故一切责任乙方自负。
七、现场管理
1、乙方必须立即执行甲方对本工程作出的指令,若在收到甲方书面指令后一天内,乙方仍未执行,甲方可另聘用和支付他人完成该指令,所要求的工作和费用按照 元/天,并把所有相关费用从合同价款中扣除。
2、甲方的指令必须以书面形式发出,情况十分危急时也可发出口头指令,但应在48小时内给与书面确认,乙方对甲方在紧急情况下发出的口头指令必须执行。
甲 方:
乙 方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就四川省丹巴县革什扎河吉牛水电站引水隧洞工程施工事项协商达成一致,订立本合同。
一、承包内容
工程名称:四川省丹巴县革什扎河吉牛水电站引水隧洞工程
施工范围:吉牛水电站引水隧洞2#支洞工程的洞室开挖。
二、合同工期
合同总工期:45(日历天)
三、承包单价及工作内容
1、本合同工程的承包单价为:隧洞开挖45.00元/m。
2、承包单价范围内的主要工作内容,隧洞开挖:钻机及维修、火工产品(含炸药、非电雷管、导爆索、导爆管、电雷管等);开挖、人工洞内排险、人工配合清底、爆破后残余火工产品的一般清除回收、洞内钻爆施工用水的排出、距开挖掌子面架设、移除等相关工作内容。
3、本合同承包单价除双方特别约定外,包含了完成上述工2
作内容的人工、材料及劳保安全防护用品等费用及与工作内容有关的一切风险及费用。本合同承包单价不论任何原因不作调整。
四、保险
甲方应在本合同生效后的七日内为其参与本合同工作的全体乙方人员购买人身意外伤害保险,乙方必须为甲方提供购买保险人员名单及相关资料。
五、质量标准
乙方严格按照图纸设计要求和国家有关规范、规程施工。保证合同工程一次性验收合格,对工程质量实行终身负责制。本合同工程质量缺陷责任期自监理签证的整体工程完工移交证书中写明的完工日期算起,时间为12个月。超挖应控制0.15cm,不能有欠挖现象。
六、合同工作内容循环事件的约定
1、甲乙双方约定:在本合同工程施工中,乙方所承担的本合同施工内容由钻机开钻起至起后15分钟止为一个循环,乙方的单个工作循环时间为4.5个小时。因乙方原因超出单个循环时间外的甲方风、水、电等水消耗由乙方承担。并由甲方在乙方的工程结算款中按下式扣除:
七、计量、结算与支付及保留金的返还
2、除地质原因外,本合同工程量计量按图纸设计开挖线计算并经甲方验收合格审核的工程量进行计量。因乙方原因超出图纸设计开挖线的超挖,甲方不予以计量结算。其相应发生的回填混凝土或喷混凝土支护工程量按以下单价由甲方予以扣除(素喷混凝土C20,450元/m;挂网喷混凝土C20,430元/m;边墙、顶拱混凝土衬砌C20,305元/m;底板混凝土衬砌C20,205元/m;支洞底板混凝土C15,190元/m)。渣料由甲方指定其他运输班组运至甲方指定的弃渣场,其相应的费用由乙方承担,并在甲方给乙方的工程结算款中相应的扣除。由于欠挖而未达到设计开挖线,乙方须二次扩挖至设计开挖线,其费用已包含在相应的开挖单价中,甲方不另行支付。且甲方按下式扣除乙方二次扩挖所使用的风、水、电等消耗:
二次扩挖的消耗(元)=甲方所提供给乙方施工用的总功率(kw/h)×实际工作时间×1.5(损耗及人工)×0.5元/kw/h
3、甲方每月28日对乙方已完成的质量合格的工程进行计量审核,并在完成审核后的32个工作日内向乙方支付。当特殊情况不能按期支付时应向乙方说明情况,并在不超过56个工作日内完成工程款的支付。
4、甲方在给乙方的每月进度结算中分别扣留10%的金额作为质量保留金。
5、在本合同工程竣工移交且业主或监理签发竣工移交合同33333
证书后,乙方无安全责任及民工工资、劳资纠纷,并按甲方要求撤离施工现场、恢复临时设施占用场地后,甲方在56个工作日内将所扣留的安全保证金、民工工资保证金无息返还给乙方。
6、本合同工程质保期为引水隧洞整体工程完工后一年,自监理单位的整体工程完工移交证书中写明的完工日期算起,保修期满后,如无质量方面的问题,甲方将在90个工作日内一次性向乙方无息返还扣留的质保金。在保修期内由乙方施工方面的原因引起的质量缺陷,乙方须在10天内无偿给予处理,否则甲方有权另安排其他单位处理,其所发生的一切费用从乙方质保金中扣除。
八、材料供应、管理
1、本工程需用的火工材料由甲方代购买、运输(场外)、储存保管。乙方负责场内下车并在甲方的监管下有偿领用。甲方代乙方购买火工材料的费用按下式计算并在乙方的月工程结算中扣除:
甲方应扣乙方使用火工产品的费用(元)=乙方实际领用火工产品的数量(T、m、枚/元)×相应火工产品的市场价+民爆公司配送费(T/元)×采保费(1.05)
2、由甲方提供的其他材料由乙方按照施工需要的领用,超出定额及图纸设计部分的用量由乙方承担费用,并由甲方在乙方的工程结算款中扣除。且乙方不得将甲方提供的材料用作本工程以外的地方及本工程施工内容以外的其它用途。
3、属于本合同乙方范围内承担的材料物资由乙方自行采购、保管。乙方自购材料由乙方自行承担涨价风险,甲方不进行价有效期补偿。
4、甲方在现场自有的生活车辆和材料物资,乙方可采取购买、租用等形式取得使用或拥有的权力,并由双方另行商定。
5、甲方在签订本合同前代乙方所购的材料物资(甲方已付款)由双方依据本合同相关内容确定属权后,属于乙方合同范围内的乙方自购材料物资由甲方在乙方的工程款中相应扣除,属于甲方应提供的材料物资由乙方退还给甲方,并在甲方处办理了领用手续后方可继续使用。
6、甲方无偿提供施工循环使用部分外,其他部分由乙方有偿使用,并由甲方在乙方的工程结算款中扣除。
九、安全及风险
1、乙方应严格按照《革什扎吉牛水电站安全生产管理办法》和国家、地方有关法律、法规和规章制度进行施工安全保护,加强对其从业人员的健康体检、施工安全教育,因乙方施工原因造成安全、质量事故,由乙方承担责任及相应的费用。
2、乙方应为保证工程的顺利进行做好必须的一切安全防护、费用已包含在乙方承包单价中。甲方有权对危及施工安全的部位责令乙方进行处理或防护,费用由乙方承担。若乙方限期内拒不执行,甲方有权安排其他队伍进行施工,费用由乙方承担。
3、乙方承诺:积极协助并服从甲方对火工产品的管理,因乙方原因而造成的责任及一切后果由乙方承担。
4、在本合同洽商期间,鉴于本合同工程的地域特殊性及不良的施工外部环境可能会对合同履行造成的停工等阻碍,甲方已就所能够了解到的信息向乙方进行了充分的告知。乙方的对施工中可能存在的风险有充分的认识和评估。并就甲方所提示的风险对其自身施工组织有相应的安排。基于上述前提条件,双方约定:在本合同履行期间,当上述可能存在的风险发生时,双方应积极协商,将可能发生的风险及损失降低到最低。双方尽最大的努力保证合同的顺利履行。当有甲方所不能预见的或甲方所无力化解的风险发生并由此造成的乙方损失时,乙方免除甲方的责任。但甲方承诺:甲方可能从主合同处获得的应由乙方获得的风险补偿,由乙方全额获得。
十、双方的权力和义务
1、甲方按合同规定为乙方办理中间进度款支付及完工结算。
2、甲方根据自有营地设施向乙方提供部分房屋的使用,乙方承担该住房的维护、修缮等;并做好营地乙方范围内的环境卫生、生活废弃物回收处理、自身责任区的治安保卫等工作。
3、施工过程中,若乙方不服从甲方的合理调度和指挥,甲方有权按有关规定进行处罚,直至终止本合同。
4、乙方施工资源配臵不能满足甲方要求时,甲方有权根据
施工斡旋和生产需要对本合同工程项目进行调整或收回,乙方对此不得有任何异议。由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。
5、乙方按甲方要求统一规划堆放材料、机具,按甲方要求设臵标牌。
6、乙方主要管理人员短期离开现场必须征是甲方的同意。
7、乙方不得将本工程分包或转包。否则甲方可单方面终止本合同且不承担任何责任。
十一、施工配合
甲方或施工场地内第三方的工作,需乙方配合,如与其其他分部分项(专业)工程施工相关的留孔、补洞、预埋、修补、运输等以及为其提供便利条件等施工时,乙方应按甲方的指令予以配合。此类的交叉、配合工作内容及其费用已包括在本合同甲方承包单价中,也已包括在本合同约定的工作期限(总日历工作天数)内,其相互配合对工作期限的影响不作顺延。
十二、其他
1、本合同具有排他性,在未得到对方允许前,无论本合同是否履行,双方均不得向第三方泄露协议的部份或全部内容。
2、甲方和乙方在合同上签名并盖章后合同生效。乙方所承担的工程完工并验收移交,质保期满,工程款支付完毕,且协议双方均未遗留按协议规定应承担的责任和履行的义务时,合同自然中止。
3、本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可对本合同进行补充或修改并形成补充协议。补充协议与合同具有同等效力。
4、双方若发生合同纠纷,首先应协商解决,若协商解决不成,可提请工程所在地仲裁机构仲裁。未达成书仲裁协议的,任一方均有权向人民起诉。
5、本合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方各分别保存一份。
甲方: 乙方:
时间:年 月 日 时间:年 月 日
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,在平等自愿的基础上,甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下:
一、工程概况及承包方式
工程名城:公寓暖气安装调试工程地点:大兴黄村狼垡四村南楼层22间房工程承包方式:包工包料暖气管用:,暖气片用:,锅炉用:
二、工程期限
自20_年_月_日至20_年_月_日
三、工程价款及结算方式
此工程实行包工包料施工的方式,双方协定总价为:元整(人民币大写:)元。合同签订时支付现金元,材料进场时支付现金元,安装结算时支付出保证金外剩余的工程款元。本工程经甲方验收合格后无任何问题,一次性支付保证金。
四、乙方工程材料进场时,由甲方指定货物的位置地点,工程材料的安全由乙方负责。
五、产品的安装调试验收
1、乙方负责暖气管的安装、调试
2、安装的标准按照国家规范和行业要求,乙方竣工后通知甲方验收,乙方负责提供产品,合格证书,材料合格证。、
六、乙方责任
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。如乙方没按合同规定时间交工,每迟一天,乙方向甲方支付总价款的1%的违约金,
2、由于材料及安装不合格的要求,造成的`责任及损失由乙方负责。
七、甲方责任
甲方应为乙方入场施工创造条件,提供水电接入口。
八、产品质量责任及售后服务条款
自验收之日起,工程无偿保修期年
锅炉保年
暖气片保:_年
暖气管道保:_年
九、本合同发生的争执,由双方友好协商解决,协商不能解决的任何一方可向所在地的人民提起诉讼。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效
甲方:乙方:
_____年_月_日
合同号:
重庆柏森建筑劳务有限公司
(钢筋工)班组内部承包合同
甲方(全称):重庆柏森建筑劳务有限公司
乙方(全称):周勇,男,身份证号:
一、工程概况:
1、工程名称:合川区北城沙坪路还建二期5#楼
2、工程地点:合川区北城沙坪路
二、合同内容:(内容、范围、工作量计算方式及确认)
1、承包范围: 5#楼 工程中涉及的所有钢筋制作、安装,焊接(本工程中所有直径大于等于12的钢筋均采用焊接属本承包范围)。
2、承包内容:
①、承包范围内的所有钢筋加工机械、辅材。
②、所有钢筋制作、绑扎、焊接,以及制作、绑扎、焊接所需用的辅材,购买花岗石垫块,安装塑料垫块,马凳铁的制作安装。
③、施工现场内及作业面的钢筋及时清理、收捡,配合下车等工作(包括文明施工的突击安排),不发生一切计时工。
④、乙方在承包范围内的工具由自己全部负责,进入现场的机具必须有出厂合格标志,并经由项目部检查合格后方能安装使用。其中包括(手套、绑扎钩、雨衣、安全帽,必须统一颜色,并且要有合格证),对讲机不少于3部等其它工具。
⑤、两天内清理完已完工作面,并将剩余的材料用于上一层中。
三、工程单价包括内容(定额规定内容及相关文件内容):
1、工程单价(按施工图图算量计算):
±(及地下室顶板)及以下钢筋:依据结施图按照520元/吨计算。
±以上主体、装饰钢筋:按 25 元/㎡计算,二次结构中的构造柱、拉墙筋、圏梁、过梁等合计增加元/平方米,本条所指面积为根据国家相关部门规定的计算规则确认的建筑面积。
2、单价包括的范围①、单价中包括钢筋到场后的上下车费、并转运到指定地点分类堆放整齐,钢筋放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁制作及安放、垫块购买及安放、预埋铁制作及安放;墙拉筋制作安装、压顶、构造柱、过梁钢筋制安、冷拉丝绑扎等,场内钢筋多次转运,浇筑砼时要按施工要求派钢筋工跟班作业至少保证2人以上配合作业,负责检查调效钢筋和保护层厚度,确保结构符合规范相关规定验收时,钢筋扫描全部合格,若结构验收钢筋扫描不合格,钢筋班组负责承担全部经济损失及法律责任,并扣钢筋班组总工资的20%作为补偿甲方的违约金。
②、单价中包括:文明施工,原材料成品、半成品分类堆放整齐,不得有任何材料散乱和散落现象。钢筋房要随时保持整洁、干净、美观、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点并挂牌堆码整齐,每天完工后要将层散落材料回收干净放入库房。
③、单价中包括;乙方自带合格的钢筋加工设备(断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机、以及竖焊设备并保证甲方工期要求配备机械设备,对焊机、电弧焊机、电碴压力焊的性能必须满足钢筋焊接技术规程的相关要求。扎丝、扎钩、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片、临时灯线等各种自用材料器具和安全用具及低耗品)。
④、钢筋损耗不得超过1%,超过部分的钢材款由乙方班组按甲方购买价赔偿给甲方。
⑤、施工现场不得有长于500mm的直径大于10mm以内的钢材废料,所发生的短料必须按甲方要求接长后使用,工程收尾时甲方发现仍然有长于300mm的钢筋时要求乙方班组按购买价赔偿。
6、后浇带绑扎钢丝网及焊马蹬铁。○
7、外加工的箍筋的制作费据实在决算中扣除。○上述所有工作项目都在承包范围内均不再发生计时工,如确属本合同工作以外发生的计时工,按技工普工平均工资100元/工日计算,并于当日找项目经理按甲方规定办理相关手续,过时不补,过时无效。
四、合同价款:
1、根据上述第二、三条工程承包范围及内容,经甲、乙双方一致同意由甲方审定后的实际工作量作为本合同的合同价款的计算依据。
2、以上单价均包括本合同定额规定承包内容中的所有工作内容和定额补充内容及生活临时设施费、文明施工费;自带各种自用材料和安全用具费、外来用工管理费,农忙措施费,赶工补偿费用,管理费、利税以及甲方付给乙方的病、事、劳保、差旅、暂住费、务工费、人工费、班组人员综合保险费;性文件及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、乙方应交纳的务工费、施工安全保险费,由甲方代扣代缴(以总产值的%计算),劳务管理费据实按乙方工资占工程总工资比例由乙方支付。
五、材料机具供应
1、本工程由甲方提供的机械设备、工具用具为:塔吊、施工电梯及操作人员费用
2、乙方自备的机械设备、工具用具:
断钢机、弯钢机、调直机、切割机、电焊机、电锤、电钻、切割机、切割片等满足安全施工需求的机具,配件;二级配电箱以后的各种配电箱、各种电缆电线、照明设施(甲方提供至二级配电箱)和满足施工需求的所有其它电器材料;辅材包括扎丝、元钉、元丝、垫块、粘胶带等满足施工需要的所有辅材。钢丝绳、石笔、纸张、笔墨、墨斗、墨线、油漆、线锤、卷尺、尺方、手推车、大小扫把、水管、找平水平管、手套、包括维护维修的辅助材料以及上述末提到但乙方承包范围内需使用的所有机械设备和工具、辅材。以上机械设备、工具用具、辅材等费用已进入本合同固定综合单价中
3、防护用品中的安全帽、防护罩、安全带及其余防护用具由乙方自备。
4、甲方供材供应至施工现场仓库或现场堆场,其中钢材及水泥实行限额领用制度,钢材限额为下料单数量+1%的损耗,水泥限额为实际配合比+1%的损耗。乙方在施工过程中,应注意节约材料,严禁人为浪费。如超过限额,超过部份的数量钢材按6000元/t、水泥按400元/吨由乙方赔偿。
5、乙方应遵守和执行甲方的材料领用规定,对领用的材料要与甲方共同清点,履行书面领、还手续,对租用的甲方机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养,并按甲方规定支付租用费用。
6、周转材料中的易耗品实施限额管理,扣件损耗量规定为1%,超出部分由班组按市价赔偿。
六、质量标准:
质量要求:根据施工图进行施工,质量满足设计及国家现行工程验收技术规范要求,达到优良标准。
1、基础、主体质量必须达到质检站及监理公司验收90分以上,如验收时未达到90分,则扣除乙方班组总人工费的20%并由此给甲方造成返工、延期损失费由乙方全部负责,并在总工资中扣除。
2、检查要求:①柱梁板筋绑扎完后在班组自检合格后,由乙方质量负责人,通知
甲方各幢号工长,并共同检查,合格后报请监理、建设方验收,合格后才能隐蔽。在本次检查中如出现第3条所列的质量问题,如不及时整改,按第3条所列条款处罚,并无条件及时整改,并请监理、建设方复检,如复检还不合格处,处以双倍罚款并责令该小班组换人。
○2在每次质监站验收检查中,如有第3条所列问题,按第3条所列条款双倍处罚。
○3主体竣工验收和本项目自检扫描,如发现第3条所列问题,并需处理所需产生的一切费用均由乙方负责承担。
3、检查要求:钢筋的品种、级别、数量、规格;
钢筋骨架尺寸;
筋、板上墙加强钢筋、洞口加强筋、预埋件(遗漏、位置、数量);钢筋接头位置和数量;钢筋的搭接长度和锚固长度;受力钢筋保护层;
箍筋的间距、数量及位置;受力钢筋的间距、数量及位置;钢筋节点构造。
对于、不合格将处以每处每次200元罚款。
对于—在每次检查中质量问题累计超过5(处)次以上(包含5次)者,超出部分处以每次每处50元罚款。
七、合同工期:
1、±以下基础按照工程总包单位要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任;
2、主体按工程总包单位的要求执行,即总包单位追究甲方工期延误责任的,则由乙方承担与其施工相关的责任;
3、因乙方原因组织不力导致工期延误按每天20xx元罚款。
4、工期顺延的前提条件:
1、停电、停水、大型机械出现的故障问题。○
2、暴雨、材料供应不到产生的。○
3、行为,建设单位及有关单位要求的停工。○注:(其中1、2项一周内累计半天以上工期顺延;半天以内不作为延期条件)。
5、在施工过程中,乙方若达不到甲方进度要求,甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务。其单价由甲方确定给增加的人员,并在乙方总人工费中扣除,这样若乙方仍不能按时、按期完成自己承包的工作内容,甲方有权单方面解除乙方的劳务合同,乙方不得以任何借口阻碍影响甲方的工作无条件退场。
八、付款方式:
1、本合同付款方式:(1)每月10日之前,乙方将上月完成工程量报甲方审核,甲方在30日之前完成审核,次月10日之前按完成工程量的80%支付款项;(2)工程完工竣工验收报告合格后,扣除工程总价款的5%作为质量保证金在竣工验收后六个月内支付,剩余15%在工程竣工验收后在三个月内付清,乙方每次结帐需向甲方提供员工工资表。
3、所有费用结算单需经甲方现场分项工长、责任工长、内业预算及本项目执行经理签字后生效,缺以上任何人签字的结算单均无效。
九、安全生产:
1、乙方必须配合甲方项目部对员工进行安全培训后方可上场施工。乙方施工人员必须按甲方规定标准穿戴劳保用品,并遵守甲方现场安全管理的各项规章制度,特种作业人员必须持有效证件方能上岗。严禁酒后上班,不准穿拖鞋、不准从高处向下抛掷任何物件。未经施工负责人批准,不准任意拆除安全设施及防护装置,不准带小孩及家属进入施工现场,不准任何人在施工现场打闹、斗欧。非电工严禁乱牵乱接用电线路,非机操工严禁用机电设备。若有违反上述任一条例者对班组处予违约责任1000元/次,若发生安全事故视事故情况分别承担事故费用。属乙方原因发生的安全事故,乙方负责事故的统计并上报。
2、施工现场管理应符合《建筑施工安全检查标准》的规定,同时必须遵守本公司现场施工文明管理的各项规章制度、3、乙方人员进场后应对工人进行身体检查,如有疾病和年龄在55岁以上者或小于
18周岁者杜绝使用,否则因此造成伤亡事故以及其他均由乙方全部承担并负责处理。
4、乙方人员合同期间违反安全规章制度,违章作业造成的人员伤(包括轻重伤)残、死亡以及造成另一方人员的伤亡事故,单次费用在5000元以下的,乙方自行解决,若超过5000元时,由乙方承担30%,甲方承担70%。
5、甲方有权代为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,其费用由乙方承担,在支付给乙方的相关劳务费用中扣除,但甲方办理相关保险时应当事前告知乙方。
十、文明施工及住宿、生活区卫生:
1、所有乙方进场人员,必须服从甲方管理,如不服从管理,每发生一次承担违约责任300元/人、次。
2、如乙方班组人员有偷盗行为,则处予该班组承担违约责任金3000元/次,并将偷盗责移交派出所处理。随地大小便处予200元/次。不论任何原因在工地打架斗殴者每人每班组各处予承担违约责任金5000元/次若造成伤亡事故由双方班组共同承担,由此造成的相关法律责任和经济损失应及时上报机关备案。
3、在工地上殴打甲方管理人员者无论责任大小均处予乙方承担违约金5000元/次,再追究乙方经济和法律责任。
4、施工现场临时住房要建立卫生责任制,班组宿舍,必须每天派专人打扫干净,保持清洁(清洁用具自理),如发现宿舍不清洁每一个房间处予违约责任50元/次,工人出工时宿舍被子、衣服、鞋、用具、清理整洁,否则一个房间处予违约责任50元/次。男女职工严禁混居,甲方不提供夫妻同住住房,属夫妻职工的,提倡在工地外租房居住,一切费用自理。
5、乙方工人必须爱护产品、公物、如发现故意损坏产品、公物者则照价赔偿,并且处予违约责任金1000元/次。
6、乙方所有现场施工人员应在现场施工食堂就餐,不宜在外面就餐,其在外面就餐所发生卫生上疾病及食物中毒等一律由乙方负责、甲方不负任何责任。
7、乙方人员进场施工一个月内,生活费由乙方自行解决,甲方不负责借支现金以及饭菜票。
十一、双方责任、权利和义务:
(一)甲方责任:
1、乙方工人进驻甲方施工现场后,甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企事业内部管理制度等方面的教育工作,并进行监督、检查。
2、甲方向乙方提供施工图及施工技术材料1份(甲方提供原图,乙方自行复印,费用自理)。
3、甲方负责解决施工过程中所需的临时设施,尽可能为乙方的生活提供方便
4、甲方负责对乙方人员进行安全教育,对施工过程中的安全生产、文明施工、工程质量、工期计划、材料使用等情况进行监督管理。
5、甲方协调各分包工种之间的关系,使各分部工作的施工不影响本工程的施工。
6、甲方负责按进度计划及施工组织生产所需的各种材料采购供应。
7、甲方为乙方代购安全帽、安全带及建筑背心,其费用在第一次付款时扣出。
8、甲方应按合同规定及时办理劳务和机械费用的结算、付款。
9、应及时提供乙方所需的技术资料,并向乙方讲清技术、质量、安全、节约等措施,及时提供必备的机械、工具和材料。
(二)乙方责任:
1、乙方负责完成从工程开工之日起至合同终止以及合同约定的全部工作内容。
2、乙方派周勇为其工程施工负责人,必须驻守工地现场、3、乙方派 为专职安全员, 为质量员,负责木工车间有技术要求工人的日常工作。
4、根据甲方的施工进度计划,做好承包范围内劳动力组织及材料的节约管理、平衡和调配工作。确保整个施工的顺利进行,不影响其他工程的施工。
5、合同履行期间,无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度,遵守国家法令,遵守本合同约定的全部内容,自觉接受甲方现场管理人员的安排指挥、监督及检查。若乙方违反合同中任一条款甲方将按本合同中规定处予乙方承担违约责任金壹万元正,情况严重导致生产、工作无法正常进行经过协商都不能解决者,甲方有权终止合同。
6、参与图纸会审和施工方案的讨论,参与施工生产协调会,参与施工过程中的生产管理,负责施工过程中的超平、放线、协助甲方有关人员收集、整理交工验收的各种原始资料,负责办理工程的中间交接验收,承担成品保护。
7、坚持安全生产、文明施工、节约用材、对施工过程中违反操作规程和现场规定所发生的大、小安全事故,其经济及刑事责任全部由乙方自行负责承担,对野蛮施工,违反操作规程及不负责任,失职等造成的质量、安全及材料损失,承担全部责任。
8、因乙方原因造成的返工与停工,乙方负全部责任,并自愿在总工资中扣除20%来赔偿给甲方。
9、因乙方配合不力,造成其他工种工期延误时,乙方应承担全部责任。并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。
10、严格控制材料消耗,对无正当理由造成的超定额、超预算、超计划的材料用量乙方将承担全额赔偿,结算时在总工资中扣除。
11、负责甲方为乙方人员所买的综合保险费,乙方承担保险总金额的100%费用,结算时在班组总工资中扣除。
12、乙方进场人员负责正确配带甲方发放的胸牌、安全帽和衣服背心、并按甲方购买的成本价在结算时在总工资中扣除。
13、乙方严格按国家及重庆关于对农民工工资的相关管理规定,确保每月支付清农民工工资,若有民工举报、民工、新闻煤体及电视暴光,甲方将处予乙方承担违约金5000元/次。
14、乙方合同工程禁止转包和再分包,(乙方不得将本合同项目的劳务作业转包或分包给他人),否则,乙方将承担因此产生的全部经济损失及法律责任。甲方发现乙方违反本条约定的,有权单方面通知乙方解除合同,乙方承担劳动报酬总额10%的`违约金,并且乙方缴纳的保证金甲方不退还。
15、乙方负责及时申报班组人员增减花名册,若因缓报或漏报造成的损失均由乙方负责。
16、乙方班组长在签订合同时必须持有效身份证原件及复印件,班组成员自然人必须持有效身份证复印件,签订合同时附在正本合同上。
17、乙方应对工人工资逐月造表发放,工资发放表必须由本人签字,严禁代签,每个月的5号交由项目部存档。
18、乙方班组在工程完工质检站验收合格后,结算时由甲方项目经理按合同文本开启甲方公司正式收方单,甲方项目经理开启的收方单必须有乙方班组长及组员自然人签字盖手印后,由项目经理交回甲方公司工程部、造价部、劳资部门审核签字,最后由劳资主管领导签字后此收方单方能生效。
19、如图中有设计错误和不合格,乙方必须立即向甲方技术人员及时提出,如果未及时提出,造成返工,乙方自负经济损失,并且双倍扣出经济损失,经济损失从工程款中扣出。
十二、保证金及保修金:
1、保证金:
乙方在签订合同时支付、00元(伍万元)人民币作为质量和工期保证金。待乙方承担的工作保质、保量、顺利完成后,由甲方无息退还乙方。若在施工中乙方出现大的质量、安全问题,返工的整改费用超过5000元者,进度总工期超出10天者,违反该合同约定条款者,此保证金不退还乙方。
十三、违约责任:
1、若乙方质量达不到要求,乙方必须进行整改直到满足相关规范要求,若乙方不整改或出现重大质量事故,甲方有权单方终止合同,结算时只办理验收合格部分的工程量,不合格的工程量由乙方承担全部材料费及人工费损失。
2、如乙方的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权建议增加人力的投入。若乙方仍不能满足甲方的工期要求,导致工期横道图短期节点延误按20xx元/天处罚,直至解除合同并限期撤离现场,并由乙方承担相应损失和相关责任。
3、因乙方原因中途终止合同,乙方按施工完的工程内容和甲方签证办理结算,乙方承担解除合同给甲方造成的损失,损失费在办理结算时由甲方扣除。乙方所缴纳的履约保证金不退还。
4、乙方必须无条件服从甲方项目经理及管理人员的指挥和安排,否则造成的损失由乙方负责,同时甲方有权要求乙方停工整改,直至终止合同。
5、如甲方发现乙方有拖欠农民工工资的现象,甲方有权不经乙方同意,直接从支付给乙方的进度款中代扣代支,并且按视同支付工程款处理和向乙方罚款5000元/次。乙方情节严重导致农民工罢工影响到甲方正常工作秩序和工程工期进度的,其违约责任按上述第2、3条款处理,发生罢工、交通堵塞或媒体曝光一次,乙方还须承担5000元/次的违约金。
十四、合同解除:
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬时,乙方可以停止工作。停止工作超过28天,甲方仍不支付劳务报酬,乙方可以通知甲方解除合同。
2、如因不可抗力原因致使本合同无法履行,或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同。合同解除以后,双方应当作好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,有过错的一方应当赔偿无过错方的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。
十五、其他条款:
1、本合同自双方代表签字并由乙方交清合同履约保证金之日起生效。
2、组成本分包合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本劳务作业承包合同书(2)甲方与总包单位签订的《劳务合同》及其附件、补充协议(3)劳务分包工程结算书(4)技术规范及标准。
3、双方约定在履行合同过程中产生争议时,双方应当本着友好合作的原则协商解决,协商不能解决时,应通过本合同签订地人民诉讼解决。
4、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,甲方(盖章):
乙方:代表人(签字):
本合同签订日期: 年 月 日,本合同签订地点重庆市江北区桥北苑9号。
甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城d单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着平等互利、协商一致,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,并结合本工程的具体情况订立本协议。
一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元
二、工程地址:渝西科技工业园区
三、建筑面积:约5000m2
四、建筑结构:砖混结构
五、承包方式:包工包料
六、工程造价:含价有税费300元/m2
七、合同工期:总计天数150天,以甲方的开工通知之日起计算。因不可抗力因素顺延。
八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工程,在施工过程中价需设辅助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以普通地板、墙体涂料为普通涂料,如有更改,双方另行协商)。
九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。
十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责,甲方进行协调和配合试验资料交由甲方统一管理。
十一、施工中的具体要求:
1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的具体要求为标准验收的'建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。
2、安全责任:乙方在施工过程中,应严格按照国家的有关规范安全技术操作堆积进行施工,做到文明施工,场地整洁,安全措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切安全事故均自行负责。
3、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工经验收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的50%,剩余50%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。
4、工期要求:由于本工程工期紧,任务重,乙方必须严格按照甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上情况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议,其一切损失概由乙方负责。
十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。
十三、违约责任:若一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。
十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。
甲方:合川市大石建司铜 乙方:
商业商铺工程项目部
代表人: 代表人:
签字日期: 年 月 日
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- jianjh.net 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务